공사대금·건설하도급 1 페이지 | 대한민국대표로펌 - 로밴드
본문 바로가기

법무법인 강현

대한민국 법무법인
강현 KANG HYUN
(구) 법무법인 한서


우수한 변호사들로 최상의 법률서비스를 제공하는 대한민국 로펌입니다.
공사대금·건설하도급

법률상담 1:1 바로상담하기 010-6275-1386
공사대금·건설하도급
    • 2024
      03-19
      조회
      1259
      공사대금 공사기간 연장에 따른 계약금액 조정 사례 판결문 해석 내용 국가를 당사자로 하는 장기계속공사계약: 총괄계약의 효력과 공사기간 연장에 따른 계약금액 조정 판결 요지 총괄계약의 성격 및 효력: 총공사금액 및 총공사기간은 잠정적인 기준이며, 각 연차별 계약 체결 여부 및 전체 규모를 결정하는 기준으로 활용된다. 총괄계약 자체는 계약 내용, 공사대금, 공사기간 등을 확정하지…
    • 2024
      04-19
      조회
      1430
      공사대금청구 소송 구상금 대법원 2023. 10. 12. 선고 2020다210860, 210877 판결 [구상금·공사대금][공2023하,1994] 로밴드 법무팀, 공사 중단으로 인한 기성고 계산 분쟁에서 승소! [ 로밴드 정규범 법무국장 칼럼 ] 로밴드 법무팀은 공사 중단으로 인해 발생한 기성고 계산 분쟁에서 승소 판결을 획득하며, 다시 한번 건설 분쟁 해결 분야의 전문성을 입증…
    • 2024
      05-23
      조회
      1351
      공사대금과 손해배상 청구 소송 대법원 2022. 6. 16. 선고 2022다211645, 211652 판결 # 공사대금·손해배상 판시사항 [1] 도급계약상의 하자담보책임 수급인에게 도급계약상의 하자담보책임을 묻기 위해서는 완성된 목적물에 하자가 있는지 여부와 그 원인 및 범위를 확정하여야 합니다. 여기서 '건축물의 하자'란 완성된 건축물이 계약에서 요구된 성능이나 …
    • 2024
      05-17
      조회
      1081
      공사대금소송과 유치권부존재확인 소송 사건 대법원 2022. 7. 14. 선고 2019다271685 판결 * 유치권부존재확인 변호사의 의견: 저당권 설정 후 성립한 유치권의 효력 및 이중경매 절차에서의 유치권 행사 가능성 분석 1. 판시 요약: -저당권 설정 후 성립한 유치권은 원칙적으로 경매 절차에서 소멸하지 않습니다. (대법원 2014. 3. 20. 선고 200…
    • 2024
      04-19
      조회
      1168
      공사대금 소송 대법원 2023. 6. 29. 선고 2023다221830 판결 요약 하도급대금 직접 지급 분쟁에서 승소! 하도급대금 직접 지급 분쟁에서 승소 판결을 획득하며 건설 분쟁 해결 분야의 전문성을 다시 한번 입증했습니다. 본 사건에서 A 건설사는 B 주택건설업체와 주택 건설 공사 계약을 체결했습니다. 하지만 A 건설사는 공사를 완료하지 못한 채 계약이 해제되면…
    • 2024
      04-16
      조회
      1084
      #공사대금청구 대법원 2023. 10. 12. 선고 2020다210860, 210877 판결 로밴드 법무팀 판결문 요약 1. 공사비 산정 방법 공사가 완공되지 못하고 계약이 해제된 경우, 기성고에 따른 공사비는 다음과 같이 산출해야 합니다. 기성 부분과 미시공 부분에 실제로 소요되거나 소요될 공사비를 기초로 기성고 비율을 산출합니다. 기성고 비율은 이미 완성된 부분…
    • 2024
      04-16
      조회
      1058
      공사대금 세금계산서 오류 발행 대법원 2023. 11. 16. 선고 2023다253790 판결 요약 손해배상(기) 로밴드 법무팀 법률 의견 요약 사건 개요: 갑 주식회사 (수급인)는 도급계약에 따라 을 주식회사 (도급인)에게 용역을 제공했습니다. 도급계약에 따른 용역의 공급시기는 2020년 7월 23일 (사용승인일)이었지만, 갑 회사는 2021년 3월 30일 (공사대금 잔…
    • 2024
      03-19
      조회
      1472
      간접공사비에 해당하는 공사대금을 추가로 지급할 의무가 없다고 한 사례 국가를 당사자로 하는 계약: 총공사기간의 구속력 본 판결은 국가를 당사자로 하는 계약 중 총공사기간의 구속력에 대한 중요한 판단을 내렸습니다. 계속비계약과 장기계속공사계약의 차이점 계속비계약: 사업 경비 전체에 대한 국회 의결을 거쳐 여러 회계연도에 걸쳐 진행되는 계약. 총액을 정하고 연부액을 부기하여…
    • 2024
      03-18
      조회
      1053
      공사대금 유치권확인의 소 대법원 2021. 2. 4. 선고 2018다304380, 304397 판결문 요약 내용 공사대금ㆍ유치권확인 판례 요약: 동일한 채권을 회생담보권과 회생채권으로 확정할 이익 1. 판시 사항 채권조사확정재판 또는 채권조사확정재판에 대한 이의의 소에서 동일한 채권을 회생담보권과 회생채권으로 확정할 이익이 있는지 여부 2. 판결 요지 회…
    • 2024
      03-18
      조회
      1219
      공사대금 채무의 부존재확인 대법원 2023. 6. 29. 선고 2021다277525 판결 당사자 모두 소멸하였다고 주장하는 공사대금채무의 부존재확인을 구하는 사건 판례 요약: 금전채무 부존재 확인 소송의 확인 이익 1. 판시 사항 현재 금전채무가 없다는 점에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우, 금전채무의 부존재확인을 구할 확인의 이익이 있는지 여부 2. 판결 요지…
    • 2024
      03-11
      조회
      784
      공사대금을 면탈 할 목적으로 회사를 설립하는 편법을 한 행위에 대한 소송 사건 판결문 요약 공사대금 대법원 판결은 2019. 12. 13. 선고 2017다271643 판결 핵심 요약 쟁점: 갑 회사가 채무 면탈 목적으로 설립한 무 회사가 회사제도 남용에 해당하는지 여부 대법원 판결: 원심 판결 파기 및 환송 무 회사, 회사제도 남용 가능성 높음 갑 회사 자산 정…
    • 2024
      03-11
      조회
      512
      공사대금 청구소송 대법원 2021. 2. 25. 선고 2018다265911 판결 판결 요약 주요 내용: 하도급거래 공정화에 관한 법률 제14조 제1항에 따른 직접 지급 요청 시, 도급인의 항변 가능 여부 도급인의 자동채권과 수급인의 공사대금채권의 관계 및 상계 가능 여부 동시이행항변권 인정 기준 판결 요지: 직접 지급 요청 후 도급인의 항변 가능 여부: …
    • 2024
      03-05
      조회
      402
      공사대금소송 대법원 2021. 3. 11. 선고 2020다273045 판결 판결 요약 소송 내용: 을 주식회사는 갑 주식회사의 채권자입니다. 갑 주식회사는 병 등에게 집합건물의 일부 세대인 부동산에 관하여 근저당권을 설정해 주거나 매매예약을 원인으로 가등기를 마쳐주었습니다. 을 주식회사는 위 행위가 사해행위에 해당한다며 그 취소와 원상회복을 청구했습니다. 쟁점…
    • 2024
      03-05
      조회
      393
      공사대금등. 지체상금등 대법원 2021. 3. 25. 선고 2020다286041, 286058 판결 판결 요약 원고: 건설 회사 피고: 건물 소유자 원고 주장: 피고에게 건설 공사대금을 지급하도록 청구 1심 판결: 원고 일부 승소 2심 판결: 원고 일부 승소 대법원 판결: 2심 판결 파기, 사건을 2심 법원에 환송 판결 이유: 원고의 당사…
    • 2024
      03-05
      조회
      375
      공사대금 지연손해금 청구소송 사례 대법원 2021. 5. 27. 선고 2021다204466 판결 판결 요약 원고: 채무자 피고: 제3채무자 원고 주장: 피고에게 105,783,450원과 지연손해금을 지급하라고 청구 원심 판결: 원고 패소 대법원 판결: 원심 판결 파기, 사건 서울고등법원에 환송 판결 이유: 원고의 당사자적격: 원고…
상단으로
모바일 버전으로 보기